找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 677|回复: 3

[求助]:工期被大大提前,应索赔哪些费用?

[复制链接]
发表于 2005-7-11 15:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
某工程是路基、桥涵、路面的综合标,原合同工期到2007年8月,因拆迁问题困扰,目前部分路基和小桥涵还未开工,现在业主提出要求2006年底交工。

这种建设单位单方面随意提前(或压缩)工期的现象较为普遍,作为施工单位可索赔哪些费用哪?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-7-14 17:11:07 | 显示全部楼层
没得赔!在中国,甲方就是你老子!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-14 21:30:21 | 显示全部楼层
楼上的看法我基本同意,但是也不是没有空子可钻,只是注意技巧。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-14 23:18:59 | 显示全部楼层
2楼的说法有一定道理。
是否能索赔,关键看合同在工期延误上如何签订。如果是按照国家标准的通用合同条款还可以争取。
通用条款13.1上明确“发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件,经工程师确认,工期相应顺延”。
13.2也规定“承包人在13.1款情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期”。
索赔的关键在于看是否明确有上面的内容。
另外还看是否在专用条款中明确引用了13.1和13.2条款,还有是否明确具体的赔偿条款。
如果有那么可以索赔以下内容:(本人浅薄的看法,请多扔鸡蛋)
1、在停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
2、如果你们默认工期,那么你们可以追加赶工措施费,具体根据施工方案和赶工措施来追加人工费、机械费、材料费、电费、水费。。。。。。等等;
3、如果以上都行不通,那么只能采取攻关的手段啦;
4、再如果以上都不行,那么你们只能与发包方协商终止合同;
5、再如果不行上法院,结果两败俱伤。
完。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 10:05 , Processed in 0.193888 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表